衡阳电务段衡阳检修基地建设工程施工总价承包招标公告
招标编号：GC-2020-39
1.招标条件
本招标项目衡阳电务段衡阳检修基地建设工程已经计统部以《关于衡阳电务段衡阳检修基地建设的函》(广计更批〔2018〕068号)批复立项同意，《中国铁路广州局集团有限公司2020年技术改造投资计划》（广铁调计〔2020〕更临字第04号）《中国铁路广州局集团有限公司关于下达武广客运专线广州局管段和广珠城际铁路2020年技术改造计划的通知》（广铁计函〔2020〕253号）文件批准投资建设，并经中国铁路广州局集团有限公司建设工程招投标管理办公室以《中国铁路广州局集团有限公司建设工程招投标管理办公室关于衡阳电务段衡阳检修基地建设工程施工总价承包招标计划的函》（建招办函〔2020〕30号）批准招标。施工图已经审核合格；建设资金来源为企业更改资金，建设资金已经落实。招标人为中国铁路广州局集团有限公司电务部，本项目已具备施工招标条件,现进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1工程概况
衡阳电务段衡阳检修基地房屋建设工程新建一栋4层检修车间综合楼3498.91㎡、一栋3层检修基地综合楼1445.7㎡、一栋安装装置加工厂房270㎡、一栋电力房屋58.32㎡，04战备基地整修506㎡；信号检修车间消防道路及04房屋改造；信号检修车间给排水及消防改造、征地拆迁；信号检修车间通信网络建设等。
2.2招标范围
2.2.1衡阳电务段衡阳检修基地房屋建设工程施工图（衡阳检修基地设备设施建设除外）全部工程内容，包含土建安装、装饰、通信信息、电力、暖通、给排水及附属配套绿化等。
2.2.2负责办理外水、外电接驳、用电及地方规划报建手续，协调外部施工环境。
2.3工程主要内容
（1）衡阳电务段衡阳检修基地房屋建设主要工作内容有新建一栋4层检修车间综合楼3498.91㎡、一栋3层检修基地综合楼1445.7㎡、一栋安装装置加工厂房270㎡、一栋电力房屋58.32㎡，04战备基地整修506㎡。
（2）信号检修车间消防道路及04房屋改造主要工作内容有土石方2502m³、硬化面2038㎡、围墙130m。
（3）信号检修车间给排水及消防改造主要工作内容有铸铁管419m、聚乙烯（PE）管229m、聚氯乙烯（UPVC）管921m，征地拆迁。
（4）信号检修车间通信网络建设工程主要工作内容有：一是通信线路。挖、填光（电）缆沟（硬土）2.73沟公里，挖、填光（电）缆沟（软石）1.17沟公里等；二是GPON光接入系统。在检修基地车间三层设检修基地服务器室，在检修基地服务器室设置1套GPON光接入网ONU(8FE+128POTS)设备，接入京广线周家坳站通信机械室GPONOLT设备，满足基地内各种数据、图像及语音承载需求，并在检修基地服务器室设不间断电源UPS1套；三是计算机网络及综合布线系统。检修基地新设综合布线系统，支持语音、数据等信息传输及通信，在检修基地服务器室设办公网交换机、接入新设GPONONU，提供集团办公网接入，预留互联网接入条件，设检修局域网，满足各检修台检修数据接入后台检修服务器（由信号专业设置）。
具体内容以招标文件、工程量清单、施工图纸等资料为准。
2.4标段划分
本次招标项目拟划分为1个标段。
2.5其他：本次工程总投资2247.63万元，建设工期为6个月。
3.投标人资格要求
3.1对投标人的要求
（1）在中华人民共和国境内合法注册的独立法人。
（2）资质要求：具备建筑工程施工总承包叁级、铁路电务工程专业承包叁级及以上资质的企业。
（3）联合体投标要求：本次招标不接受联合体投标。
（4）业绩要求：具有类似工程施工经验，近五年内完成类似工程不少于一项。
3.2项目经理及总工程师要求
项目经理具有有效的建筑工程专业二级（或以上）注册建造师执业资格证书，职称工程师，具有有效的安全生产考核合格证书，具有5年以上类似工程的项目经理工作经验，良好的职业道德，且未在其他在建工程项目任职。
总工程师职称需中级及以上，从事铁路大中型或类似项目管理工作至少5年，主管项目技术工作3年以上。
3.3其他要求
（1）人员、设备、资金等方面要求：在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
（2）具备有效的安全生产许可证；
（3）具有认证机构认证的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书；
（4）近三年财务状况良好，未处于被责令停业，财产被接管，冻结，破产状态；
（5）未在中国国家铁路集团有限公司或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内；
（6）未在中国铁路广州局集团公司通报的停标处罚期内。
（7）申请人不得存在下列情形：被暂停或取消投标资格的；在最近三年内有骗取中标或严重违约而处于停标处罚期内的；有诉讼及仲裁情况而处于停标处罚期内的。
（7）投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理在交投标文件之日起一年内不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。
（8）对失信被执行人，按照国家铁路局《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》(国铁工程监〔2018〕76号)及国铁集团有关文件执行。对纳入国家铁路局“黑名单”管理的单位，在公布期限内，不接受其投标。被记录为严重失信行为的当事人在公布期限内参加投标的，扣减一定信用分值。投标人为依据国家有关失信联合惩戒规定确定的失信被执行人等的，失信被执行人等在公布期限内参加投标的，扣减一定信用分值。以投标截止日“评标委员会”在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）查询结果作为评标时的判断依据。
3.4根据《中国铁路总公司建设管理部关于进一步规范铁路建设项目招标工作的通知》（建工函[2016]39号）要求，投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目经理、项目总工（技术负责人）资格证明材料，具体格式见附件。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2020年8月4日9时00分至2020年8月10日16时00分，登录广州公共资源交易网（http://www.gzggzy.cn），进行线上投标登记获取招标文件。同时将营业执照副本、法人授权书、购买人身份证、汇款凭证以及《投标登记申请表》的彩色盖章扫描件发送到crmscgz03@163.com购买招标文件，线上申请及电子邮件经招标代理确认后以电子邮件的方式将招标文件电子版发出。投标人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，办理详情参见广州公共资源交易网（http://www.gzggzy.cn）服务指南栏目。
4.2招标文件每标段售价¥500元，采用银行汇款，售后不退。投标人须在购买招标文件前将标书款电汇至招标代理账号（不接受网汇、现金、信汇等方式，仅接受普通银行电汇；且不接受个人汇款），同时须在汇款单据上注明招标编号及购买标段号。招标代理账号如下：
开户银行：交通银行北京西单支行
开户名称：中铁物总国际招标有限公司
账号：7005007
4.3本次招标不接受邮购招标文件。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的时间为2020年8月27日9时00分至10时00分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年8月27日10时00分，地点：广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路333号）。
5.2逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。
6.发布公告的媒体
本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网、中国招标投标公共服务平台、铁路建设工程网上发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。
7.联系方式
招标人：中国铁路广州局集团有限公司电务部
地址：广东省广州市中山一路151号
邮编：510088
联系人：何朝阳
电话：13926056308
　
招标代理机构：中国铁路物资股份有限公司
地址：广州市越秀区农林下路5号亿达大厦10楼1003房
邮编：510080
项目经理：李剑华（招标师证书编号：09394443909441213）
联系人：刘工（售卖标书）、林工
电话：13600487989、18127447600
电子邮件：crmscgz2019@163.com
开户银行：交通银行北京西单支行
开户名称：中铁物总国际招标有限公司
账号：7005007
中国铁路广州局集团有限公司电务部
2020年8月3日
附件一
投标人业绩证明
（项目名称）由（发包人）于年月日于（公共资源）交易中心向（承包人）发放中标通知书（中标通知书编号：），通知书项目经理为：，身份证号：，项目总工（技术负责人）为：，身份证号：。
项目于年月日签订合同协议书，合同价格为。
项目的开工日期为年月日，接收日期为年月日（竣工验收日期为年月日），工程质量。
或项目正在施工。
特此证明。
发包单位名称（盖章）
年月日
发包单位联系人：
联系电话：
发包人地址：
总监理工程师：
联系电话：
附件二
项目经理业绩证明
（项目名称）由（发包人）于年月日于（公共资源）交易中心向（承包人）发放中标通知书（中标通知书编号：），通知书项目经理为：，身份证号：，项目于年月日签订合同协议书，合同价格为。
项目的开工日期为年月日，接收日期为年月日（竣工验收日期为年月日）。
或项目正在施工。
姓名，身份证号：，于年月日
至年月日在（项目名称）任项目经理。
特此证明。
发包单位名称（盖章）
年月日
发包单位联系人：
联系电话：
发包人地址：
注：如项目经理中途变更，请提供变更材料：①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。
附件三
项目总工（技术负责人）业绩证明
（项目名称）由（发包人）于年月日于（公共资源）交易中心向（承包人）发放中标通知书（中标通知书编号：），通知书项目总工（技术负责人）为：，身份证号：，项目于年月日签订合同协议书，合同价格为。
项目的开工日期为年月日，接收日期为年月日（竣工验收日期为年月日）。
或项目正在施工。
姓名，身份证号：，于年月日
至年月日在（项目名称）任项目总工（技术负责人）。
特此证明。
发包单位名称（盖章）
年月日
发包单位联系人：
联系电话：
发包人地址：
注：如项目总工（技术负责人）中途变更，请提供变更材料：①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。